```html
Договор на разработку технологической карты
Файл содержит типовой договор между заказчиком и подрядчиком ИП Кисель А.И. на разработку технологической карты (ТК). Документ определяет предмет договора, права и обязанности сторон, стоимость работ, порядок расчётов, ответственность, сроки действия, форс-мажорные обстоятельства и юридические реквизиты сторон.
Подрядчик обязуется разработать ТК на основании технического задания заказчика в соответствии с действующими строительными нормами, направить готовый документ в формате PDF по электронной почте и оформить акт выполненных работ. Заказчик обязуется передать исходную документацию — рабочий проект и проект организации строительства, обеспечить доступ к объекту, произвести стопроцентную предоплату и принять результаты работ либо направить мотивированный отказ с описанием необходимых исправлений.
Договор устанавливает пени за просрочку выполнения работ или оплаты в размере 0,1% в день, но не более 10% от стоимости договора, а также право подрядчика расторгнуть договор при неоплате в течение 10 рабочих дней. Споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Приложение №1 содержит техническое задание на разработку ТК со ссылками на СП 48.13330 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и МДС 12-29.2006. Также приведён типовой состав проекта ТК: титульный лист, лист согласования, лист ознакомления, пояснительная записка с разделами по области применения, организации и технологии производства работ, контролю качества, ресурсам, технико-экономическим показателям и охране труда, а также таблицы, график производства работ и приложения с организационно-технологической схемой, паспортами и сертификатами материалов.
Приложение №2 представляет собой форму замечаний для фиксации предложений по изменению редакции разделов ТК с указанием основания для изменений.
```
